下面是小编为大家整理的2022年KV变电站安装工程合同,供大家参考。
V KV 变电站安装工程合同
2 2
———————————————————————————————— 作者：
———————————————————————————————— 日期：
个人收集整理，勿做商业用途
3 3
GF- - 1999- - 0201
建设工程施工合同
中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 国家工商行政管理局
一九九九年十二月
个人收集整理，勿做商业用途
4 4
合
同
书
第一部分
协
议
书
发包人：X XXXX 矿业有限责任公 司
承包人：X XXXX 建设（集团）有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：X XXXX 矿业有限责任公司北阳庄矿井 V 35KV 变电站安装工程 。
工程地点：X XX 矿业有限责任公司
。
工程内容：V 35KV 变电站安装工程 。
资金来源：
自
筹 。
二、工程承包范围
承包范围：
V 35KV 柜 开关柜 5 15 台V ; 6KV 柜 开关柜 5 35 柜 台；
低压开关柜 9 9 台；
变压器SF9- - 10000 0 ／3 35
10000KVA 3 台；
变压器 SCB9- - 800 ／A 6
800KVA 干式电力变压器 2 2台；
消弧线圈及小电流接地选线装置 2 2 套；
无功补偿装置 2 2 套；
交流电源屏 1 1 台；
直流屏 1 1 套；
继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸 。
三、合同工期
1、开工日期：
以具备开工条件发包人书面开工令为准 ；
2、竣工工期：
收到开工令后 0 40 天完工 。
总日历天数：
40 天
四、质量标准
工程质量标准：
符合国家及行业现行的施工质量验收规范，质量优良。
五、合同价款
金额（大写）：
壹佰伍拾万元
（人民币）。￥:1 10 500000 元。
六、组成合同的文件
个人收集整理，勿做商业用途
5 5
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书；
2、本合同专用条款；
3、本合同通用条款；
4、标准、规范及有关技术文件；
5、图纸；
6、工程报价单或预算书。
7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。
8、中标通知书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限 和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：
年
月
日。
合同订立地点：
河北蔚县
本合同双方约定 签字盖章
后生效。
发包人：XXXX 蔚州矿业
承包人：XXXX 建设（集团）
有限责任公司
有限责任公司 法定代表人:
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电
话：
电
话：
传
真：
传
真：
开 户银 行：
开户 银 行：
个人收集整理，勿做商业用途
6 6
账
号：
账
号：
邮政 编 码：
邮 政 编 码：
第二部分
通
用
条
款
本合同所称《通用条款》指一九九九年十二月由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的（GF-1999-0201）《建设工程施工合同》示范文本中的第二部分《通用条款》。详细内容（略）
第三部分
专
用
条
款
一、词语定义及合同文件：
2 2 、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：》 执行《通用条款》 。
3 3 、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用 汉语
外，不使用 其他
语言文字。
3.2 适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国》 建筑法》、《建设工程质量管理条例》 、《建设工程安全生产管理条例》 》 。
3.3 适用标准、规范
使用标准、规范的名称：
执行国家最新标准及规范
。
发包人提供标准、规范的时间：
不采用。
国内没有相应标准、规范时的约定：
无
。
4 4 、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：
开工前 5 15 日，提供设计图纸 4 4 套 。
发包人对图纸的保密要求：
不采用。
使用国外图纸的要求及费用承担：
不采用 。
二、
双方一般权利和义务
5 5 、工程师
5.2 监理单位委派的工程师
个人收集整理，勿做商业用途
7 7
姓名：
职务：
监理工程师 。
发包人委托的职权：》 见《监理合同》 。
需要取得发包人批准才能行使的职权：》 见《监理合同》 。
5.3 发包人派驻的工程师 姓名：
职务：
高级工程师 。
职权：
全权代表发包人行使发包人的权利和义务 。
5.6 不实行监理的，工程师的职权：
执行 3 5.3 款 7 7 、项目经理
姓名：
职务：
项目经理
8 8 、发包人工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：
开工前 3 3 日内 ；
（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：
开工前 3 3 日内 ；
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：
开工前 3 3 日内 ；
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：
开工前 3 3 日内 ；
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：
开工前 3 3 日内完成 。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：
开工前 3 3 日内以书面形式交水准点及坐标控制点 ， 并进行现场复验 。
（7）图纸会审和设计交底时间：
开工前 5 15 日 ；
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：》 执行《通用条款》 。
（9）有权对工程的变更进行签证并签字盖章有效。
（10）双方约定发包人应做的其他工作：
无
。
8.2、发包人委托承包人办理的工作：
无 。
9 9 、承包人工作
9.1、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
不采用；
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：
每月 0 20 日前向发包人提供本月实际完成
个人收集整理，勿做商业用途
8 8
进度报表及下月作业计划 ；
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
承包人自行负责 ；
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：
无 ；
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 无 ；
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
执行 《通用条款》
；
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：
执行《通用条款》
；
（8）施工场地清洁卫生的要求：
保持场地清洁卫生，符合环境卫生和文明施 工 ；
（9）双方约定承包人应做的其它工作：
无
；
（ 10 ）有权拒绝非发包人对工程的变更签证
。
9.2 遵守发包人的各项管理制度。
三、施工组织设计和工期
10、 进度计划 10.1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：
开工前 3 3 日内提供
。
。
工程师确认的时间：
收到后 3 3 日内 。
10.2、群体工程中有关进度计划的要求：
无
。
13 、
工期延误
13.1、双方约定工期顺延的其它情况：
执行《通用条款》
。
四、质量与验收
17 、隐蔽工程和中间验收
17.1、双方约定中间验收部位：
另行协商
。
19 、工程试车
19.5、试车费用的承担：
执行《通用条款》
。
五、安全施工 ：执行 《通用条款》 及双方 签订《安全施工协议》
。
六、合同价款与支付
23 、合同价款及调整
23.2、本合同价款采用 固定价格
方式确定。
采取固定价格合同，合同价款中包括风险范围：
承包范围内工程的风险 。
23.3、双方约定合同价款的其它调整因素：
无 。
个人收集整理，勿做商业用途
9 9
24 、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：
合同生效后 7 7 日内预付合同价款的
20%
。
扣回预付工程款的时间、比例：
工程进度款支付到合同总额的 40% 时，按比例逐月扣回工程预付款 。
25 、工程量确认
25.1、承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：
每月 0 20 日前提交当月已完成工程量报表，3 3 日内经发包人审批后生效 。
26 、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
次月 月 0 10 日内发包人按签批的进度拨付工程款，拨款比例按 85 ％ 拨付，竣工结算后 0 10 日内拨付至总价款的 95% ，余 5% 待项目审计后 0 10 日内付清 。
七、 材料设备供应
27 、发包人供应材料设备：
发包人 负责提供本工程设备、设备厂家随机配套高低压柜母线 。
28 、承包人采购材料：
28.1、承包人采购材料的约定：
本工程全部材料由承包人负责采购，采购的材料应满足设计和有关规范 、 标准要求，保证质量 ， 资料齐全 。
八、工程变更：
九、竣工验收与结算：
执行《通用条款》
。
32 、竣工验收
32.1、承包人提供竣工图的约定：
工程竣工验收合格后，5 15 日内向发包 人 提供完整的竣工图纸 四套 和竣工资料 四 套 ，质保期一年，从实际竣工之日起算 。
32.6、中间交工工程的范围和竣工时间：
另行协商 。
十、违约、索赔和争议
35 、违
约
35.1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任：
执行《通用条款》
。
个人收集整理，勿做商业用途
10
本合同通用条款第 26.4 条约定发包人违约应承担的违约责任：
执行《通用条款》
。
。
本合同通用条款第 33.3 条约定发包人违约应承担的违约责任：》 执行《通用条款》 。
双方约定的发包人其它违约责任：》 执行《通用条款》 。
35.2 、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
执行》 《通用条款》 。
本合同通用条款第 14.2 条约定承包人违约应承担的违约责任：》 执行《通用条款》 。
本合同通用条款第 15.1 条约定承包人违约应承担的违约责任：》 执行《通用条款》 。
双方约定的承包人其它违约责任：》 执行《通用条款》 。
37 、争
议
37.1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下条款执行 （1）依法向 工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、其
它
38 、工程分包
38.1、本工程发包人同意承包人分包的工程：
无 。
分包施工单位为：
无 。
39 、不可抗力
39.1、双方关于不可抗力的约定：
执行《通用条款》 及风、洪水、地震等自然灾害
。
40 、保
险
40.6、本工程双方约定投保内容如下：
⑴、 发包人投保内容：
不采用
。
发包人委托承包人办理的保险事项：
不采用 。
⑵、
承包人投保内容：
不采用 。
41 、担保
41.3、本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：
不采用 担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：
不采用
担保合同作为本合同附件。
（3）双方约定的其它担保事项：
无 。
个人收集整理，勿做商业用途
11
46 、合同份数
46.1、双方约定合同副本份数：
正本两份，双方各持一份；
副本共八份，双方各持四份 。
47 、补充条款
47.1 工程完工及时拆除施工用设备、设施，保证场地清洁符合文明施工的要求。
47.2 由发包人负责提供的设备及设备厂家随机配套的高低压柜母线，如到货数量、地点、时间、质量等方面出现问题，应由发包人承担相关责任。
47.3 对于承包范围以外出现的设计变更、工程更改 将依据 设计变更及 发包人签证，采用《煤炭建设机电安装工程消耗量定额》（7 2007 基价）及相配套的取费标准，材料依现行市场价格， 编制预算，经发包人审批后，所增费用另签补充协议。
推荐访问:变电站 安装工程 合同 KV变电站安装工程合同 KV变电站安装工程合同 变电站施工合同